Договор на сантехнические услуги

Договор на сантехнические работы, образец

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением.

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы (лицензии).

Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен.

Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора.

При отсутствии в документе таких условий, качество достигнутого результата должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам.

Помимо описания вида и объема сантехнических работ, в документе следует описать объект работ, сроки выполнения и стоимость сделки.

Если задание планируется выполнять поэтапно, этот момент следует отразить в тексте документа, отдельно указав срок каждого этапа.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания по договору подряда на сантехнические работы определяются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на сантехнические работы

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену.

   Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания. Объем, содержание и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания, определяются в соответствующих перечнях — Перечне материалов и Перечне оборудования.

   В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы).

4. Срок действия соглашения.

   Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

   Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
9. Ответственность сторон.

   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.

10. Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы.

    Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.

11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным.

    В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
14. Список приложений.
15. Адреса и реквизиты сторон.
16. Подписи сторон.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Договор

подряда на выполнение сантехнических работ

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет .

1.3.

Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

— начальный срок выполнения работ ;

— конечный срок выполнения работ .

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет рублей.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере .

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение с момента передачи результата работ Заказчику.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

— ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

— нарушение конечного срока выполнения работ;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик Заказчик

фамилия]

М. П.

Источник: https://edis74.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-obrazets/

Договор на оказание сантехнических услуг образец

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену.

   Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания. Объем, содержание и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания, определяются в соответствующих перечнях — Перечне материалов и Перечне оборудования.

   В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы).

4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события).

   Указываются соответствующие даты (или события).

5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
9. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.

10. Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
11. Разрешение споров.

    Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.

12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
14. Список приложений.

15. Адреса и реквизиты сторон.
16. Подписи сторон.

_______________                                                                                                                        «___» ___________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя  техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров,  компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и  для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

• профилактику  (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
• текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
• настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
• выезд по вызовам;
• срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования,  осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по  согласованию сторон.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку  в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

2.8.    Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9.    Оплата нового Оборудования, расходных материалов  и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится  Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10.  Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

 3.1. Заказчик обязан:

• принять и оплатить оказанные услуги  в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
• установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
• завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
• работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
• при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
• принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
• обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
• обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

• соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
• незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
• предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
• поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования,  при обнаружении  вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями,  которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика.

Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

• наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
• нарушения правил эксплуатации ;
• если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

Related posts:

Источник: https://kinogirls.ru/dogovor-okazanie-santekhnicheskikh-uslug-obrazets/

Договор на сантехнические услуги

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].

4.6.

Договор на сантехнические работы образец

1.9.

3. Оплата труда и социальные гарантии3.1.

Работодатель своевременно выплачивает Работнику оклад, соответствующий штатному расписанию в размере ( тысяч) рублей.3.2. Работнику выплачиваются надбавки и доплаты, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами.3.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц.3.4.

В период действия настоящего трудового договора Работник пользуется, всеми видами государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством РФ.3.5. По распоряжению Работодателя отправляется в служебные командировки на территории России и за рубежом.

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ5.1.

Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п.

2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.5.2.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику. 5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Договор на сантехнические работы с физическим лицом

И.

О. ], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

1.3. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г.

Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.

______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1.

Договор подряда на сантехнические работы

пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков.

Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.

Разрешение споров.

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования

Москва, ул. 4.2. Заказчик назначает ответственное лицо за обслуживание: Румянцев М.М., тел.

000-00-00, 001-11-11 Заказчик предоставляет Исполнителю схему расположения туалетной кабины.

4.3.

Если спецмашина Исполнителя прибыла по графику к месту обслуживания Заказчика, а обслуживание туалетных кабин невозможно по вине ЗАКАЗЧИКА (нет возможности подъезда в течение 20 минут, нет необходимости обслуживания, туалетная кабина заперта, содержимое бака туалетной кабины замерзло вследствие того, что по инициативе, или по вине Заказчика освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов, производилось реже 1(одного)раза в семь дней) обслуживание считается произведенным. 4.4.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора.2.3.

Права Заказчика2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.2.3.2.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, после оплаты стоимости уже сделанных работ за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.2.3.3.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком данных работ в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента письменного извещения об этом Подрядчика, отказаться от настоящего Договора, с оплатой уже сделанных этапов, за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.2.3.4.

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма)

Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ к настоящему Договору (далее — субподрядчики)).2.1.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ (Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что начало работ должно быть не позднее «__» ____________ ____ г.

, а окончание работ — не позднее «__» ____________ ____ г.2.2. Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:а) ________________;б) ________________;в) ________________.3.1.

Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящему Договору).3.2.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________ предупредить об этом Заказчика.

Договор на оказание сантехнических услуг

Согласно договору по оказанию сантехнических услуг специалист по поручению (просьбе или заявке) клиента осуществляет монтаж или ремонт сантехнического и отопительного оборудования, а клиент принимает эти работы и производит оплату. Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы никому, да и остаться без отопления в мороз тоже.

Поэтому своевременный ремонт и грамотный монтаж позволит избежать таких неприятностей, а для этого вам следует не самостоятельно исправить неполадки, а обратиться к профессионалам, заключив в письменном виде договор на оказание сантехнических услуг, образец которого можно сформировать в нашем сервисе. Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах?

Безусловно, никто не запрещает устных договоренностей, но как показывает и реальность — именно наличие письменного документа помогает избежать множества спорных моментов между заказчиком и исполнителем. Ведь именно в соглашении с сантехником фиксируются все те договоренности, на которых обоюдно сошлись стороны.

Поэтому важно включить в договор на оказание сантехнических услуг, образец которого вы будете согласовывать с исполнителем, такие условия:

• какой именно перечень услуг должен оказать специалист (это может быть замена всего отопительного оборудования в квартире, например, если вы решили старые батареи сменить на современные регулируемые радиаторы, или же вам требуется просто поменять прокладку в смесителе). Тут также не лишним будет отметить, кто предоставляет детали и оборудование для замены (от этого, зависит и гарантийный срок работ, и их стоимость);
• срок исполнения сантехнических работ. Естественно, срок зависит от объема работ и также от их срочности. Некоторые сантехнические действия требуют, например, отключения водоснабжения в доме и соответственно сначала необходимо получить такое разрешение, а уже потом выполнять работы;
• цена. Нужно четко определять стоимость сантехнического обслуживания: она может опираться на утвержденный прайс либо состоять из конкретной сумму;
• ответственность сторон. Здесь не лишним будет указать, какие гарантии предоставляет на свои услуги сантехник.

У нас в сервисе вы можете скачать образец договора на оказание сантехнических услуг за несколько минут, подставив в него свои данные. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор

2.9. В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ.

2.10. Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик. 3. Порядок расчетов по договору 3.1. После подписания настоящего договора Подрядчик получает от Заказчика предоплату в размере 10% от стоимости работ, указанной в п.

1.2. настоящего договора. Сумма предоплаты составляет ________________________ (_______________________ ____________________________________________________________________________________) белорусских рублей. 3.2. Оплата производится поэтапно по факту выполненных работ.

Источник: http://konsalt74.ru/dogovor-na-santehnicheskie-uslugi-67731/

Договор на сантехнические работы между юридическими лицами

2.3.

настоящего договора; – предоставить Подрядчику для выполнения работ ……………………………………………. ………………………………………………………………………………….….…………….…; – принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение …….…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ; – произвести окончательную оплату согласно п.

2.3. по акту приемки-передачи; – сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

Договор на оказание услуг

Договор на оказание сантехнических услуг № _______ г. Новосибирск “___” __________ 200__ г. _______________________________, паспорт серия_____номер__________, выдан ______________ «___»___________ ____ г.

______________, зарегистрирован (а)___ по адресу: ______________________________________, именуем в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и _____________________________, именуем в дальнейшем “Заказчик” паспорт серия______номер___________, выдан______________ «__», зарегистрирован (а) по адресу:_____________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. По Договору оказания сантехнических услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.

1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ________________________________________________________________________________ (перечислить услуги) (далее – услуги). 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС ___% ___________________________________ и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится:________________________________ (точная дата выполнения заявки) 3.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.

2.2 настоящего Договора, в течение ___ дней с момента подписания акта о выполнении услуг. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1.

7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Заказчик _____________________________ подпись__________ Исполнитель _______________________________ подпись__________

Договор подряда на установку сантехнического оборудования

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. 3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________. 3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере ________ (__________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ____ _____________________________________________. 3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

Источник: https://civilyur.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-mezhdu-juridicheskimi-licami-92947/